Исковое заявление о расторжение договора и возмещение убытков

Оглавление:

Исковое заявление о расторжение договора и возмещение убытков

Принятие решения об обращении в суд

Всегда можно договориться

Правила написания искового заявления.

В Москве 35 районных суда и более 300 мировых судей! Какой из них нужен Вам?

За правосудие тоже надо платить

Подать заявление тоже нужно правильно!

Подготовка дела к суду и предварительное судебное заседание.

Основное судебное заседание.

Решение еще надо получить

Работа с судебными приставами-исполнителями

Запись на консультацию: 8 (495) 585-82-43

Адрес: г. Москва, Варшавское ш. Д.132 стр. 9, оф. 589

3 минуты от м.»Южная», 15 минут от м.»Пражская»

Исковое заявление о расторжении договора и взыскании убытков, неустойки и возмещении морального вреда. Образец иска

В ____________________________________ суд
Истец: __________________________________,
прож. по адресу: _________________________

Ответчик: ________________________________
юр. адрес: _______________________________
факт. адрес: _____________________________

1. Расторгнуть договор купли-продажи ______________, заключенного между мной и _________________ на основании приходного ордера N ____ от «____»____________ 199__ г.
2. Взыскать с _____________________ в мою пользу убытки в сумме в рублях, эквивалентной
________________(______________________________) долларов США на день платежа — цена товара ненадлежащего качества, поставленного по договору купли-продажи _____________________________.
3. Взыскать с ___________________ в мою пользу неустойку (пеню) в сумме в рублях, эквивалентной ________________________________________ (______________________________________) долларов США на день платежа.
4. Взыскать с __________________ в мою пользу ___________________ (_____________________) рублей в качестве возмещения морального вреда.
Всего прошу по указанным основаниям взыскать с _______________________ сумму в рублях, эквивалентную ____________ ________________ (________________________________) долларов США и ______________ (_________________________) рублей.

Исковое заявление о расторжении договора

Предъявить исковое заявление о расторжении договора, придется при установлении недобросовестного поведения одной из сторон. По общему правилу расторгнуть договор можно по взаимному согласию сторон. Когда достигнуть его невозможно, применяется судебный способ защиты прав добросовестной стороны.

Расторгнуть можно только действительный договор, поэтому если вопрос стоит не в поведении ответчика, проверьте основания для подачи иска о признании договора незаключенным или сделки недействительной.

Составить подобный иск самостоятельно не сложно, при условии изучения правовых норм, регулирующих конкретный вид заключенного договора и предоставления в суд доказательств наличия оснований для его расторжения (общих или специальных).

Исковое заявление о расторжении договора (31,0 KiB, 219 hits)

Пример искового заявления о расторжении договора

Исковое заявление о расторжении договора

10.12.2015 г. между мной и Ответчиком в простой письменной форме заключен договор аренды транспортного средства, а именно автомобиля марки Opel Astra, 2010 г.в., цвет кузова – серый, гос. номер Х142ВО 22. В соответствии с условиями указанного договора автомобиль передается мне во временное пользование без права распоряжения в срок до 10 декабря 2016 г., вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства и страховым полисом на срок действия договора («без ограничений»). Арендная плата была установлена в размере 84 500 руб., затраты на текущее содержание арендуемого имущества несет арендатор. Договор был подписан и предмет договора передан 10.12.2015 г. с одновременным внесением мною арендной платы за год по условиям договора.

Однако в нарушение п. 1.3. Договора, в соответствии с которым Ответчик обязан был передать мне документы на машину, до настоящего времени указанное требование не выполнено. В виду указанного обстоятельства я не могу пользоваться имуществом (т.к. в соответствии с п. 2.1.1. Правил дорожного движения при управлении транспортным средством я обязан иметь регистрационные документы на него, что является административным правонарушением, предусмотренным ст. 12.3 КоАП РФ). Мною неоднократно направлялись Ответчику претензии с требованием передачи документов, однако, они оставлены без ответа.

В соответствии со ст. 611 ГК РФ арендодатель обязан передать предмет аренды вместе с относящимися к нему документами, в противном случае арендатор (при условии невозможности пользоваться предметом аренды) вправе расторгнуть договор и требовать возмещения убытков. Статья 450 ГК РФ одним из оснований расторжения договоров называет существенное нарушение условий договора, в силу которых одна из сторон лишается того, на что рассчитывала при его заключении.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 450, 611 ГК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ,

  1. Расторгнуть договор аренды транспортного средства от 10.12.2015 г. № 1 между Кирилловым Олегом Андреевичем и Васильковой Вероникой Константиновной.
  2. Обязать ответчика вернуть денежные средства, переданные во исполнение Договора в размере 84 500 руб.
  1. Копия искового заявления
  2. Квитанция об уплате госпошлины
  3. Копия договора аренды
  4. Копия акта приема-передачи транспортного средства
  5. Копии претензий от 12.12.2015 г., 18.12.2015 г.
  6. Копия расписки Васильковой В.К. о получении денежных средств

29.12.2015 г. Кириллов О.А.

Как составить исковое заявление о расторжении договора

Расторгнуть договор можно или при существенном нарушении его условий, в результате чего добросовестная сторона лишена того, на что рассчитывала при его заключении, по прямому указанию ГК РФ и иных законов, либо по прямому указанию в тексте самого договора. Отдельным основанием является существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. Т.е. такие условия должны измениться настолько, что если бы они существовали в момент заключения договора, он бы не был заключен вообще.

Для такого рода исков предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора. Это означает, что направление претензии в письменной форме и получение отказа (игнорирование – это тоже отказ) обязательно. Если такие меры не предпринять, суд вернет иск без рассмотрения.

Таким образом, составляя иск необходимо воспользоваться и приложить копии следующих документов: договор, подтверждение существенного нарушения условий одной из сторон договора или изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, письменная претензия о расторжении договора и отказ другой стороны. Если заявлено требование о взыскании убытков, они должны быть доказаны предоставление финансовых документов, а в иске приводится причинно-следственная связь между убытками и действиями ответчика.

Подача искового заявления о расторжении договора

Определяясь с компетенцией судов по рассмотрению подобного рода иска, прежде всего, необходимо исходить из конкретного вида договора и цели его заключения. Если договор заключался и связан с предпринимательской деятельностью сторон, исковое подается в арбитражный суд.

Второй немаловажный момент – определение цены иска. Расторгая договор, сторона вправе требовать возместить убытки и, в ряде случаев, уже выплаченные денежные средства (при условии неисполнения требований договора другой стороной или неравнозначности исполненных обязательств). Размер взыскиваемых денежных средств и составит цену иска. Госпошлина определяется исходя из цены иска, подсудность – по общим правилам. Иск можно направить по месту исполнения договора (когда оно прямо указано в тексте договора) или местожительству ответчика. Если расторгается договор, вытекающий из требований о защите прав потребителя – иск можно подать и по месту жительства истца.

Если требование расторжения договора не связано с взысканием денежных средств, что встречается крайне редко, то оно считается неимущественным и исковое заявление о расторжении договора подается в районный суд с условием оплаты госпошлины в размере 300 руб.

Исковое заявление о расторжении договора ренты и о возмещении убытков

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон иска о расторжении договора ренты за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

В _______________ районный (городской) суд

_______________ области (края, республики)

телефон: ___________, E-mail ____________.

телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора ренты и о возмещении убытков

Между мной и ответчиком «___»__________ ____ г. был заключен договор пожизненной ренты N _____. Договор удостоверен нотариусом ________________ г. __________________ «___»__________ _____ г, номер записи __________ (при передаче объекта недвижимости государственная регистрация договора совершена «___»__________ ____ г. N ________). В соответствии с указанным договором ответчик принял на себя обязательство по выплате мне пожизненной ренты. Уплата ренты осуществляется в форме ежемесячных рентных платежей начиная с «___»__________ ____ г. Однако ответчик до настоящего времени выплату рентных платежей не начал. В связи с неисполнением ответчиком — плательщиком ренты обязанности по ее уплате договор подлежит расторжению на основании статьи 599 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Неисполнением договора со стороны ответчика — плательщика ренты мне причинены убытки в сумме _____ (______________) рублей, поскольку ______________________________. «___»_________ ____ г. я отправил ответчику требование о расторжении договора. Ответчик не отреагировал. Соглашения о расторжении договора N ____ мы с ответчиком не достигли.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 599 Гражданского кодекса Российской Федерации,

Расторгнуть договор пожизненной ренты от «___»________ ____ г. N _______ в связи с неисполнением ответчиком обязанности по ее уплате с «___»________ ____ г.

Взыскать с ответчика в мою пользу возмещение причиненных мне убытков в сумме ______ (________) рублей.

— копия договора пожизненной ренты от «___»__________ ____ г. N ____;

— доказательства нарушения договора ответчиком;

— расчет причиненных убытков;

— документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);

— копия искового заявления;

— иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска
Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2
Тел.: 41-92-81

Истец: Иванов Иван Иванович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,
Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,
Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00
(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

13.09.2018г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «Озащите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2018г по 09.12.2018г составил 94 500,00 рублей из расчета:
— 45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей;
— 70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.
Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя — истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2018г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:
1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.
2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.
3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.
4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2018,опись вложения в почтовый конверт.

Исковое заявление о расторжении договора и взыскании убытков

Исковое заявление о расторжении договора и взыскании убытков. Между истцом и ответчиком был заключен договор о предоставлении истцу тура. Во исполнение условий договора истец внесла в кассу оплату. Однако, сотрудники организации, которые являются представителями ответчика, в аэропорту истцу сообщили, что в списках пассажиров, ее фамилии нет и если она желает сегодня совершить полет, то ей необходимо уплатить денежные средства. Истец требует расторгнуть договор реализации туристического продукта и взыскать с ответчика денежные средства в связи с ненадлежащим исполнением договора.

В ___________ районный суд г. ___________
_______________________________

истец: __________________________________
________________________________________

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
«_______________»
____________________________________________

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью
«_____________»
____________________________________________

Госпошлина: на основании п. 4 ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины освобождена

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора и взыскании денежных средств

___________ года между мною – __________ и ООО «_________», был заключен договор № ___ о предоставлении мне тура __________ (_______) _________.
В соответствии с условиями договора, ООО «____________» приняло на себя обязательство произвести бронирование и оплату туристических услуг от своего имени и за счет Клиента.
____________ года во исполнение условий договора я внесла в кассу ООО «__________» оплату в размере _________ рублей, тем самым, выполнив свои договорные обязательства в полном объеме.
В обозначенный сотрудником ООО «__________» __________ день вылета я со всеми необходимыми документами прибыла в аэропорт «_______________», терминал С.
Однако, сотрудники ООО «__________», которые являются представителями туроператора, в аэропорту мне сообщили, что в списках пассажиров, вылетающих в _________, моей фамилии нет и если я желаю сегодня совершить полет, то мне необходимо уплатить _________ рублей.
Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения своих договорных обязательств со стороны сотрудников ООО «___________», мой отпуск был сорван.
Впоследствии от сотрудников ООО «_________» мне стало известно, что мой вылет должен был состояться из аэропорта «Шереметьево-2», терминал D.
____________ года я приехала в офис ООО «_________» к ____________, но на мои требования о возмещении денежных средств, составляющих стоимость путевки, получила необоснованный отказ.
В данном случае наличествует неисполнение взятых на себя обязательств со стороны ответчика, поскольку, услуга, за которую я внесла денежные средства в полном соответствии с условиями договора, мне так и не была предоставлена.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Кроме этого, в соответствии со ст. 29 Федерального закона «О защите прав потребителей», потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.
Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом.
Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.
В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.
В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать:
соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами;
отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.
Кроме этого, на основании ст. 1068 ГК РФ, юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Таким образом, ввиду невыполнения условий договора со стороны ответчика, в соответствии с нормами действующего законодательства имеются основания для расторжения договора и взыскания всех понесенных расходов.
В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
В связи с неисполнением договора по вине ответчика, я испытываю нравственные страдания, связанные с тем, что я лишена была возможности провести полноценный отдых в предоставленный мне отпуск.
Поскольку, в данном случае, в причинении морального вреда наличествует вина ответчика, в соответствии с требованиями действующего законодательства, я имею право на компенсацию такого вреда, которая, по-моему, мнению, должна составлять ________ рублей.
Кроме этого, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать __________ рублей – оплата услуг представителя, что подтверждается квитанциями ___________ коллегии адвокатов «____________».
На основании изложенного и руководствуясь 309 ГК РФ, ст. 100 ГПК РФ, ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»,-

1. Расторгнуть договор № ___ реализации туристического продукта, заключенный __________ года между мною и ООО «_________».
2. Взыскать с ООО «_________»» в мою пользу денежные средства в связи с ненадлежащим исполнением договора в размере ______ рублей, компенсацию морального вреда в размере _______ рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере ______ рублей, а всего ______ рублей.

1. копии искового заявления
2. копия договора
3. копия претензии
4. ответ на претензию
5. копия туристической путевки

Исковое заявление о расторжении договора взыскании убытков и неустойки

Истец приобрел у ответчика товар. Однако истец сразу обнаружил, что доставленный ему товар не соответствует образцу, представленному в каталоге. Истца уговорили оставить товар заверив, что произведут замену товара. До настоящего времени продавец не произвел замену. Истец просит расторгнуть договор купли продажи заключенный между истцом и ответчиком. Взыскать с ответчика убытки и компенсировать моральный вред.

В __________________________________
(наименование суда)
__________________________________
Истец: __________________________________
(ФИО)
__________________________________
(место жительства и регистрации)
__________________________________
Ответчик: __________________________________
(наименование)
__________________________________
(адрес)
__________________________________
Цена иска: __________________________________
(сумма в рублях)

Исковое заявление
о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки
и возмещении морального вреда

«___» _______________ г. Истец приобрел у Ответчика __________________________, уплатив за покупку по приходному ордеру № ___________ от «___» __________ _____ г. сумму в рублях, которая на момент уплаты составляла ___________ руб. _______________________________________ (наименование товара) был(а) выбрана Истцом по каталогу, предоставленному Ответчиком.
«___» __________ _____ г. покупка была доставлена Истцу на дом.
Однако Истец сразу обнаружил, что доставленный ему товар не соответствует образцу, представленному в каталоге.
______________________________________ (в чем состояло несоответствие).
Истец отказался от получения ________________________________________ (наименование товара), но представители продавца уговорили Истца оставить его, заверив Истца, что произведут замену товара ненадлежащего качества в течение ___________________. Оставив товар у себя, Истец, тем не менее, отказался подписать накладную о доставке.
До настоящего времени продавец не произвел замену ___________________________________ (наименование товара).
На неоднократные письменные Истца (от «___» __________ _____ г. и «___» __________ _____ г.) и устные обращения к Ответчику последний не отказывается выполнить принятые на себя обязательства, обещает заменить ___________________________________ (наименование товара), однако фактически замену не производит.
Размер убытков составляет _________ руб. на день исполнения обязательства по возмещению убытков.
«___» __________ _____ г. в адрес Ответчика Истцом было направлено письменное требование об отказе от исполнения договора купли-продажи, возмещении убытков и уплате неустойки (пени), предусмотренной п. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 151, 317, 497 и 503 ГК РФ, ст. 13, 15, 17, 18, 21, 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 3, 131 – 133 ГПК РФ, прошу:

Расторгнуть договор купли-продажи _____________________________, заключенный между Истцом и Ответчиком на основании приходного ордера № ___________ от «___» __________ _____ г.
Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки в размере ___________ руб. на день платежа – цена товара ненадлежащего качества, поставленного по договору купли-продажи _______________________________.
Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку (пеню) в размере ___________ руб. на день платежа.
Взыскать с Ответчика в пользу Истца ___________ руб. в качестве компенсации морального вреда.
Всего прошу по указанным основаниям взыскать с Ответчика сумму ___________ руб.

Приложения:
1. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № ___________ от «___» __________ _____ г.
2. Копии требований о замене ________ от «___» __________ _____ г. и «___» __________ _____ г.
3. Копия требования об отказе от исполнения договора купли-продажи ___________________________________, возмещении убытков и уплате неустойки (пени), предусмотренной п. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей».
4. Копия квитанции о направлении требования об отказе от исполнения договора, возмещении убытков и уплате неустойки (пени) от «___» __________ _____ г.
5. Копия искового заявления для Ответчика.

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г.

Примечание. Документ об уплате госпошлины не представляется в связи с тем, что в соответствии со ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их прав, от уплаты государственной пошлины освобождаются.

КАК РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗА 3 ШАГА

Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты.

В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше. В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей.

После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению.